您好！我是甲方承包户
合同纠纷江苏 泰州2024-09-29 07:03
律师回复
-
月帮助201720人1.根据合同法286条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款.发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价,拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖.建设工程就该工程折价或拍卖的价款优先受偿. 所以延迟支付的时间就要双方约定 参考合同文本: 工程款支付。甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算，支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方承担违约责任。 经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程价款的利息率。 个人认为4个月太长了,要看你们本地的标准合同如何参考约定喽. 2.合同法114条:当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算办法. 约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院或仲裁机构予以适当减少. 当事人就延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务. 是否合理看你怎么理解合同条款和法律条款喽 3.同上 不过对比来看有不公平的嫌疑, 而显失公平是使合同效力不确定的条件 4.建筑工程安全生产管理条例里对建设单位,监理单位,施工单位,勘察设计单位都规定了相关的安全责任,所以当然有不是全由施工单位负责的情况,比如:建设单位没提供相关的安全生产资料的,任意压缩工期的,不提供安全生产费用的,推销劣质材料的,拆除工程不备案的等等,其他单位都有自己的责任,要看具体的情况 5. 我不是北京的,不清楚啦,但一般来说当地造价部门都有相关的调差价规定 打字太多,好累.......... 原问题：《【急！在线等】我是【承包方】--关于【赔偿】》回复于 2023-02-02 23:39:47 -
相似问题解答
我是甲方委托贷款合同
委托贷款合同样本银行受_________(甲方)委托，办理委托贷款。为此，与银行____________(乙方)协商双方达成以下协议：一、甲方委托乙方向__________办理委托贷款，用于______项目，资金总额_______万元，期限您好，我是乙方 ，被甲方欺骗签下霸王合同
解除合同吧，打官司的话，你的赢面不大，毕竟人家有合同，合同上有你的签名，这在法律上就已经足够了。而你没有证据证明你说的话是真的，所以法官不会相信你说的话的。除非你把A找出来，那样也只能够证明你们的合同是从11月开始，其他的话，很难找到证据证我是乙方，请问甲方代表是指哪个部门
施工单位中的甲方、乙方一般是按照签定的合同区分的，比如：施工单位和工程建设方（业主）之间，业主是施工合同的建设管理方为甲方，施工单位是合同的承包方为乙方；而施工单位与自己的施工分包商以及农民工的包工头之间，施工单位作为合同的总包为甲方，其他我是乙方，对面是甲方，我们签订了一份协议。甲方用他人的身份证进行签约。但是手印是甲方的。
要看具体的合同内容。因为合同是具有强制约束力的，如果合同可以继续执行，那协商后可以继续执行或者双方重新签一份合同就行了；如果因为甲方中的某一人违约造成了合同不可执行，算整个甲方违约，但一般只是违约人承担法律责任，其他人可能需要承担连带责任。我是甲方，乙方委托甲方为其职工进行检验样本的采集
工伤伤残等级鉴定应该在当地人力资源社会保障局（内设的劳动能力鉴定委员会），根据《工伤保险条例》、《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》（人力资源和社会保障部21号令）规定，由劳动能力鉴定委员会负责组织进行。不是在司法鉴定。 原问题：《我是乙方，去相关法律热点
热心律师
律师最新回复
-
月帮助 39191 人18 小时前
-
月帮助 39191 人3 天前
-
月帮助 1150 人 -
月帮助 39191 人1 星期前
-
月帮助 39191 人1 星期前
-
月帮助 39191 人
-
月帮助 39191 人1 星期前
-
不怎么专业，问话方式不对，不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
来自用户 如果有来生评价了 -
崔律师思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
来自用户 君冰评价了 -
很专业，解答很清楚，很认真，很满意
2024-04-20 16:46:50
来自用户 飞鱼评价了
